AGB

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) – Pixelburg Philipp Braccini

Im Geschäftsleben ist ein klarer und fairer Vertrag die beste Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Ein Vertrag basiert immer auf den Allgemeinen Geschäftsbedingen und kann durch die Vertragsparteien dem jeweiligen Projekt angepasst werden.

Nehmen Sie sich die Zeit.

Telefon Mobil: +41 (0) 76 594 68 11
Telefon Gesch.: +41 (0) 44 760 20 44
Web: www.pixelburg.ch
Email: info@pixelburg.ch

Allgemein

Gegenstand der Allgemeinen Geschäftsbedingen ist die allgemeine Beschreibung der Geschäftsbeziehung zwischen Pixelburg Philipp Braccini, Industriestrasse 18, 8910 Affoltern am Albis, Schweiz, [nachfolgend AUFTRAGNEHMER] und dem Kunden, bzw. der Kundin [nachfolgend AUFTRAGGEBER].

Beim Zustandekommen eines Vertrages werden die Allgemeinen Geschäftsbedingungen ergänzt und konkretisiert durch den jeweiligen Vertrag, der zwischen dem AUFTRAGNEHMER und dem AUFTRAGGEBER geschlossen wird. Dies trifft insbesondere auf Art, Umfang, Laufzeit und Kündigung eines Auftrags zu, sowie die auftragsbezogene Preisgestaltung, sofern diese nicht bereits durch die, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen, Festpreise vereinbart wurden.

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Pixelburg Philipp Braccini sowie deren auftragsbezogene, vertragliche Ergänzungen und Konkretisierungen, umfassen den Bereich ihrer Dienstleistungen, nämlich: Entwicklung von Corporate Designs [Logos, Signete, Brands, Labels, etc.], sowie deren technische Umsetzung.

Entwicklung von Werbekonzepten und Werbestrategien [Plakate, Flugblätter, Inserate, Broschüren, Prospekte, Flyer, Banner, Lichtprojektionen, etc.], sowie deren konzeptionelle Umsetzung in entsprechende Texte, Grafiken und Illustrationen.

Konzept- und Designentwicklung für webseitenund deren technische Realisation. redesignund Weiterentwicklungen von bestehenden Internetseiten und Werbeunterlagen.

Weboptimierung und Komprimierung der Webseitenelemente.

Einbindung und Bekanntmachung der webseiteins WWW (Suchmaschinenoptimierung )

Erstellung oder Weiterverarbeitung von Grafiken, Illustrationen, Fotos und Texten.

 

Die Pflichten des AUFTRAGNEHMERS (AUFTRAGGEBER)

webdesignund Programmierung

Der AUFTRAGNEHMER verpflichtet sich, eine funktionstüchtige webseitezu produzieren und diese dem Auftraggeber auf einem geeigneten Datenträger, Emailversand zu übergeben, bzw. auf einen Internet-Server zu veröffentlichen.

Der Auftragnehmer erbringt die vertraglich zugesicherten Leistungen wie folgt in vier Arbeitsphasen:

Konzepterstellung

Der AUFTRAGNEHMER erarbeitet in einen ausführlichen Gespräch zunächst ein Konzept mit dem AUFTRAGGEBER. Dazu gehört ein Layoutvorschlag, die Webseitenstruktur,( Header, Footer ) die wesentlichen Elemente der Navigation, Flash, die Platzierung von Links und soweit vereinbart, die Einbindung eines Email-Fensters, bzw. einer Kontaktseite.

Erstellung eines Prototyps

Nach Fertigstellung des Konzepts, und nach dessen Freigabe durch den Auftraggeber, erstellt der Auftragnehmer einen Prototypen der webseiteauf der Grundlage des freigegebenen Konzepts. Der Prototyp muss die Struktur der webseiteerkennen lassen, die Gestaltungsmerkmale enthalten und die notwendige Grundfunktionalität aufweisen.

 Produktion

Nach Fertigstellung des Prototypen und dessen verbindlichen Freigabe durch den Auftraggeber produziert der Auftragnehmer die endgültige Webseite.

Der AUFTRAGNEHMER verpflichtet sich, die webseiteauf den zur Zeit gängigen Internet-Standard zu optimieren und den gängigsten Browser, nachfolgend genannt Internet Explorer, Mozilla Firefox zu programmieren.

Ebenso gilt, wenn nicht anders beschlossen, eine minimale Bildschirmauflösung von 800x600 Pixel und/oder größer als vereinbart.

Nach Bestätigung des Prototyps (Layout - hierbei werden mindestens 2 Layoutvorschläge berücksichtigt) durch den AUFTRAGGEBER sind nachträgliche Änderungswünsche durch den AUFTRAGNEHMER (Mehraufwand) mit einen Stundensatz von 120,- CHF zu verrechnen. Dieser Mehraufwand erfolgt bei nachträglichen Änderungen an der Webseitenstruktur, Header, Footer, Banner, Flash Applikation, Intro, Animation, Navigation, Links, Kontaktformulare, Datenbanken).

Wird nach Erstellung des 3 Layoutvorschlages durch den AUFTRAGNEHMER dem AUFTRAGGEBER nicht gerecht, besteht seitens des AUFTRAGGEBERS und AUFTRAGNEHMERS die Möglichkeit das Vertragsverhältnis mit mündlicher oder schriftlicher Begründung zu beenden. Bei Beendigung des Vertragsverhältnisses zwischen den Parteien wird sich der AUFTRAGNEHMER vorbehalten den bisherigen Aufwand in Rechnung zu stellen. (Stundensatz 120,- CHF)

Fertigstellung der Webseite

Ein Termin zur Fertigstellung kann von den Parteien vertraglich vereinbar werden. Kann der Fertigstellungstermin aus Gründen, die der AUFTRAGGEBER zu vertreten hat, nicht eingehalten werden, dann ist der AUFTRAGNEHMER nicht weiter an den Fertigstellungstermin gebunden. Dies gilt insbesondere im Falle einer Verletzung der Verpflichtungen des AUFTRAGGEBERS gemäss Ziffer 3.

Print

Der AUFTRAGNEHMER verpflichtet sich, eine reproduzier fähige Druckvorlage zu produzieren und diese dem Auftraggeber auf einem geeigneten Datenträger oder in anderer Form (Email, Postversand ) zu übergeben.

Der AUFTRAGNEHMER erbringt seine vertraglich zugesicherten Leistungen wie folgt in drei Arbeitsphasen:

Konzepterstellung

Der AUFTRAGNEHMER erarbeitet zunächst ein Konzept. Dazu gehören in der Regel ein Layout-Vorschlag aus Bild, Grafik, Illustration und Text, sowie das Werbekonzept und die Werbestrategie.

Erstellung eines Prototyps

Nach Fertigstellung des Konzepts, und nach dessen Freigabe durch den AUFTRAGGEBER, erstellt der AUFTRAGNEHMER einen Prototypen, der soweit ausgereift ist, dass er nahezu der endgültigen Version entspricht.

Fertigstellung

Ein Termin zur Fertigstellung kann von den Parteien vertraglich vereinbar werden. Kann der Fertigstellungstermin aus Gründen nicht eingehalten werden kann, die der AUFTRAGGEBER zu vertreten hat, dann ist der AUFTRAGNEHMER nicht weiter an den Fertigstellungstermin gebunden. Dies gilt insbesondere im Falle einer Verletzung der Verpflichtungen des AUFTRAGGEBERS, gemäß Ziffer 3.

Pflichten und Obliegenheiten des AUFTRAGGEBERS

Wenn nicht anders vereinbart, stellt der AUFTRAGGEBER dem AUFTRAGNEHMER die in die webseiteeinzubindenden Inhalte zur Verfügung. in diesem Falle ist allein der AUFTRAGGEBER für die Herstellung der Inhalte verantwortlich.

Zu den vom AUFTRAGGEBER bereitzustellenden Inhalten gehören sämtliche einzubindenden Texte, Bilder, Grafiken, Logos und andere Daten, sofern nicht anders vereinbart.

Der AUFTRAGGEBER stellt dem AUFTRAGNEHMER die einzubindenden Texte als Druckseiten in einer Qualität, die sich zur Digitalisierung per Scanner eignet, oder in digitaler Form in einem zu vereinbarenden Dateiformat zur Verfügung.

Der AUFTRAGGEBER stellt dem AUFTRAGNEHMER Bilddateien [Fotos, Grafiken, Logos, etc.] in ausbelichteter Form [z.B. Fotoabzüge] in einer Qualität, die sich zur Digitalisierung per Scanner eignet, oder in digitaler Form in einem zu vereinbarendem Dateiformat zur Verfügung.

Der AUFTRAGGEBER sichert dem AUFTRAGNEHMER zu, ausschließlich Duplikate, deren Verlust keinen, oder nur unwesentlichen materiellen Schaden verursachen, an den Auftragnehmer zu versenden. Der AUFTRAGGEBER stellt dem AUFTRAGNEHMER die, gemäß vorstehenden Absätzen, zu liefernden Inhalte und Angaben spätestens unverzüglich nach Beendigung der Konzeptphase zur Verfügung.

Freigabe

Nachdem der AUFTRAGNEHMER ein Konzept / Screendesign / Layoutvorschlag erstellt hat, das die vertraglichen Anforderungen erfüllt, wird der AUFTRAGGEBER diesen Entwurf per schriftlicher Erklärung, Email oder Post (Pixelburg Philipp Braccini, Industriestrasse 18, 8910 Affoltern am Albis oder Email : philipp.braccini@pixelburg.ch freigeben.

Nach Fertigstellung des Prototyps der webseitedurch den AUFTRAGNEHMER verpflichtet sich der AUFTRAGGEBER, diesen per schriftliche Erklärung, Email oder Post an obenstehende Adresse, freizugeben. [Siehe auch Ziffer 2]

Abnahme

Während der Produktion ist der AUFTRAGNEHMER berechtigt, dem AUFTRAGGEBER einzelne Bestandteile der Webseite, bzw. der grafischen Arbeiten, zur Teilabnahme vorzulegen.

Der AUFTRAGGEBER ist zur Teil-Abnahme innerhalb von 5 Kalendertagen ab Bekanntgabe verpflichtet, sofern die betreffenden Bestandteile den vertraglichen Anforderungen entsprechen. Erfolgt in dieser Zeit kein schriftlicher oder telefonischer begründeter Widerspruch, gelten die betreffenden Bestandteile als abgenommen.

Nach Fertigstellung der Webseite, bzw. der grafischen Arbeiten, ist der AUFTRAGNEHMER verpflichtet, dem AUFTRAGGEBER diese auf einem geeigneten Datenträger zur Verfügung zu stellen, bzw. auf den Internetserver aufzuspielen, oder der Print-Weiterverarbeitung zu übergeben.

Der AUFTRAGGEBER ist zur Abnahme der Arbeiten innerhalb von 5 Kalendertagen ab Bekanntgabe verpflichtet, sofern diese den vertraglichen Anforderungen entsprechen. Erfolgt in dieser Zeit kein schriftlich begründeter Widerspruch, gilt die geleistete Arbeit als abgenommen.

Nachträgliche Änderungswünsche durch den AUFTRAGGEBER sind (Mehraufwand) mit einen Stundensatz von 120,- CHF zu verrechnen. Dieser Mehraufwand erfolgt bei nachträglichen Änderungen an der Webseitenstruktur, Header, Footer, Banner, Logo, Flash Applikation, Intro, Animation, Navigation, Links, Kontaktformulare, Datenbanken)

Die Zahlungsmodalitäten / Preise und MwSt.

Die Zahlung der Gesamtsumme für den Erstellungs-Auftrag erfolgt, wenn nichts anderes schriftlich oder mündlich vereinbart wurde, wie folgt: 100 % nach Auftragsbestätigung. Auf Wunsch des Auftraggebers können auch Ratenzahlung (maximal 3) oder Teilzahlungen 50 % Anzahlung- und 50 % nach Fertigstellung des Projektes vorgenommen werden. Spätere Änderungen werden nach Erledigung voll bezahlt.

Gerät der AUFTRAGGEBER mit der Zahlung fälliger Rechnungen in Verzug, so ist der AUFTRAGNEHMER berechtigt, gegebenenfalls die relevante webseitefür die Dauer des Zahlungsverzuges aus dem World Wide Web zu entfernen, welches nach Fristsetzung und Mahnung durch den AUFTRAGNEHMER voraus geht! Für die Dauer einer solchen Maßnahme kann der AUFTRAGGEBER gegenüber Pixelburg Philipp Braccini keinerlei Schadenersatzansprüche geltend machen.

Sämtliche Angebote und Preise sind freibleibend. Für zusätzliche Leistungen gelten die mit dem AUFTRAGNEHMER vereinbarten Preise. Preiserhöhungen bei laufenden Aufträgen werden vom Auftragnehmer nicht vorgenommen, ausgenommen hiervon sind langfristige (12 Monate) Wartungsverträge.

Urheberrechte und Verwertungsrechte

Der AUFTRAGGEBER erwirbt die urheberrechtlichen Verwertungsrechte an Design, Foto und Text. Sämtliche Kopierrechte gehen an den AUFTRAGGEBER über. Dem AUFTRAGNEHMER ist grundsätzlich freigestellt, seine Entwürfe, inklusive Marken-Namen, Werbestrategie etc., als Referenzen zu veröffentlichen oder Dritten vorzustellen. An geeigneten Stellen werden in die webseiteHinweise auf die Urheberstellung des AUFTRAGNEHMER aufgenommen. Der AUFTRAGGEBER ist nicht dazu berechtigt, diese Hinweise ohne Zustimmung des AUFTRAGNEHMERS zu entfernen. Wenn der AUFTRAGGEBER keinen Hinweis des AUFTRAGNEHMERS (webdesignby pixelburg.ch ) oder ähnlichen Wortlaut auf seiner webseitewünscht, kann der AUFTRAGNEHMER den AUFTRAGGEBER Pixelburg Philipp Braccini für die Zahlung von 800,- CHF veranlassen diesen Hinweis in einer Frist von 7 Tagen zu entfernen.

Gewährleistung und Haftung

Der AUFTRAGGEBER ist hinsichtlich aller von ihm zur Veröffentlichung bereitgestellten Materialien [Texte, Bilder, Fotos, etc.] verantwortlich, sofern dadurch Rechte Dritter berührt werden. Der AUFTRAGNEHMER ist für die Inhalte, die der AUFTRAGGEBER bereitstellt, nicht verantwortlich. Insbesondere ist der AUFTRAGNEHMER nicht verpflichtet, die Inhalte auf mögliche Rechtsverstöße zu überprüfen.

Sollten Dritte den AUFTRAGNEHMER wegen möglicher Rechtsverstöße in Anspruch nehmen, die aus den Inhalten der Webseite, bzw. der grafischen Arbeiten, entstehen, verpflichtet sich der AUFTRAGGEBER, den AUFTRAGNEHMER von jeglicher Haftung gegenüber Dritten freizustellen und dem AUFTRAGNEHMER die Kosten zu ersetzen, die diesem wegen der möglichen Rechtsverletzung entstehen.

Die vom AUFTRAGGEBER zur Verfügung gestellten Unterlagen werden vom AUFTRAGNEHMER sorgsam behandelt. Nach erfolgter Übernahme in den Datenbestand, bzw. Angebotserarbeitung werden sie an den AUFTRAGGEBER [bzw. Angebotsnachsuchenden] zurückgesandt. Für einen Verlust, oder eine Beschädigung dieser Unterlagen, haftet jedoch der AUFTRAGNEHMER auf keinem Fall. Jeglicher Haftungsanspruch des AUFTRAGGEBERS gegenüber dem AUFTRAGNEHMER ist grundsätzlich auf den vereinbarten Auftragswert begrenzt.

Webhosting

Die einzelnen Bestimmungen für das angebotene Hosting von Pixelburg Philipp Braccini obliegen den jeweiligen Anbieter schweizdesign.ch/hoststar.ch

Kündigung

Ein zwischen AUFTRAGGEBER und AUFTRAGNEHMER geschlossener Vertrag kann nur aus folgenden Gründen gekündigt werden.

• Der AUFTRAGNEHMER ist zur Kündigung insbesondere dann berechtigt, wenn der Auftraggeber seine Verpflichtungen, gemäß Ziffer 3 der Allgemeinen Geschäftsbedingen, nachhaltig verletzt

• Der AUFTRAGNEHMER ist zur Kündigung insbesondere dann berechtigt, wenn der AUFTRAGGEBER trotz Mahnung und Fristsetzung seiner Verpflichtung zu Abschlagszahlungen, gemäß Ziffer 6 der Allgemeinen Geschäftsbedingen, nicht nachkommt.

•Wird nach Erstellung des 3 Layoutvorschlages Pixelburg Philipp Braccini den AUFTRAGGEBER nicht gerecht, besteht seitens des AUFTRAGGEBERS und AUFTRAGNEHMERS die Möglichkeit das Vertragsverhältnis mit mündlicher oder schriftlicher Begründung zu kündigen.

• Bei Beendigung des Vertragsverhältnisses zwischen den Parteien wird seitens Pixelburg Philipp Braccini nur der bisherige Aufwand den Auftraggeber in Rechnung gestellt (Stundensatz 120,- CHF) - und zuviel bezahlte Leistungen den AUFTRAGGEBERS in einer angemessenen Frist von Pixelburg Philipp Braccini vergütet.

• Der AUFTRAGNEHMER ist zur Kündigung weiterhin berechtigt, wenn ihm Gepflogenheiten geschäftsschädigender, zivil- oder strafrechtlicher Natur, oder Beleidigungen, Verletzung der Persönlichkeitsrechte über den AUFTRAGGEBER bekannt / publiziert werden, die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses ihm nicht bekannt waren, oder sein konnten.

Geltungsbereich und Gerichtsstand

Auf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, sowie darauf beruhender Verträge, ist ausschließlich das Schweizer Recht anwendbar. Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten, welche sich in Zusammenhang mit den vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen, sowie darauf beruhender Verträge ergeben, ist die Stadt Affoltern am Albis in der Schweiz.

Datenschutz

Die für die Auftragsabwicklung notwendigen Daten werden beim AUFTRAGNEHMER elektronisch gespeichert. Alle personenbezogenen Daten werden strikt vertraulich behandelt und keinesfalls an Dritte weitergegeben, es sei denn, übergeordnete Bestimmungen und Gesetze zwingen den AUFTRAGGEBER, bzw. den AUFTRAGNEHMER dazu.

Ergänzende Bestimmungen

Sollten einzelne Bestimmungen eines Vertrages unwirksam sein, oder die Wirksamkeit durch einen später eintretenden Umstand verlieren, bleibt die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen unberührt. Anstelle der unwirksamen Vertragsbestimmungen tritt eine Regelung, die dem am nächsten kommt, was die Vertragsparteien gewollt hätten, sofern sie den betreffenden Punkt bedacht hätten. Entsprechendes gilt für Lücken eines Vertrags. Nicht berührt werden die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers, sowie darauf beruhender Verträge, Geschäfts- und Vertragsbedingungen, von AGB´s, die von Firmen geführt werden, die auftragsbezogen für den Auftragnehmer oder dessen Kunden tätig werden. Diese Drittfirmen werden im Vertrag zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer, namentlich unter Nennung des Standortes deren Allgemeiner Geschäftsbedingungen und der technischen Möglichkeit der Einsehbarkeit derselben erwähnt.

Das Angebot des AUFTRAGNEHMERS ist freibleibend. Ein für AUFTRAGGEBER sowie AUFTRAGNEHMER bindender Vertrag kommt erst mit der rechtsverbindlichen Unterschrift beider Parteien zustande.

Der AUFTRAGNEHMER prüft nicht, inwieweit der Verhandlungspartner, der einen Vertrag unterzeichnet, von der Firma, die Inhaber der in Auftrag gegebenen webseite ist, zur Auftragserteilung bevollmächtigt und zeichnungsberechtigt ist. Ansprüche aus vertraglich vereinbarten Leistungen werden im Fall der Nichterbringung finanzieller Leistungen durch diese Firma an die unterzeichnende natürliche Person gerichtet und rechtlich durchgesetzt.

AGB's von Drittanbietern und/oder nicht Schweizer Vertragspartnern werden nicht Vertragsbestandteil. Die AGB's von Geschäftskunden gelten auch dann nicht, wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprochen haben. Alle Abweichungen hiervon bedürfen unserer expliziten schriftlichen Bestätigung und Zustimmung.

Auf freiwillig von uns angebotene kostenlose Service-Leistungen über die Vertragsbestimmungen hinaus besteht kein Rechtsanspruch. Kostenlose Leistungen können von uns jederzeit und ohne Vorankündigung eingestellt werden. Ihre längerfristige freiwillige Erbringung konstituiert keine gewohnheitsrechtlichen Ansprüche.